我的位置:

首页 >> 合同范本 >> 房产合同 >> 工程施工合同

2019年最新展馆工程施工合同样本【简洁版】

来源:人民律师网整理| 2020-01-26 10:50:12

发布时间:2019-11-12     建筑工程在社会的发展过程中是必不可少的一种工程,我国的很多的城市崛起都是需要建筑工程,建筑工程实施需要签订施工合同,展馆也是一样的。那么,正规的展馆工程施工合同应该如何书写,在签订展馆工程施工合同的过程中又有哪些风险,建设工程施工合同的约定范围又是哪些呢?下面,就跟小编一起来看一看吧!

  2019年最新展馆合同样本【简洁版】

  委托方(甲方):_________________

  施工方(乙方):_________________

  风险告知:在本展馆工程施工合同中,作为委托方,为预防欺诈问题,委托单位应当事先了解施工方主要的情况,包括确认施工方的主体资格是否真实与合法,该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑工程的资质,资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的,应该要确认签约人的资格,若是委托开庭律师人是否具有授权委托书;同时要事先了解施工方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观施工方正在施工的现场。

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关、行政法规,遵循平等、自愿、公诚实信用的原则,双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:_________________

  3、承包范围:_________________

  4、建筑面积:_________________

  5、承包方式:_________________

  6、工程内容:_________________

  7、材料提供方式:_____________

  风险告知:在本展馆搭建工程施工合同中关于材料提供的事项,在合同中有待合同双方进行约定。在这里需要提醒的是,在由乙方(施工方)提供材料的情况下,乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明,同时必须符合国家环保标准。若乙方提供的材料和设备不符合标准,应当立即更换和重做。

  二、合同工期

  1、计划开工期限_______年_______月_______日,计划完工期限_______年_______月_______日,总历时_______日。

  2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的________‰或________元向甲方支付。

  三、质量标准

  布展质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

  四、合同价款

  工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为人民币_______元,大写为_______。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)。

  五、付款方式

  1、合同签订后七日内应预付项目总款的_______%。

  2、方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内,支付合同价款25%。

  3、内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工,电子设备进场,待甲方在对模型初步验收合格后进场安装前,经甲方核对签认,支付乙方项目总款的30%。

  4、布展工程竣工验收达到合格标准后,经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%,审计结算后付至合同价款的98%。

  5、工程余款为项目总款的,作为工程质量保证金,本工程布展施工含多媒体(虚拟、数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起,保修期为壹年,投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准(投影仪灯泡等易耗品除外)。保修期满后两周内支付。

  六、组成合同的文件

  1、本合同协议书

  2、补充协议书

  3、中标通知书

  4、招标文件、投标书及其附件

  5、本合同专用条款

  6、标准、规范及相关技术文件

  7、施工图纸

  8、明确双方权利,义务的记要、协议

  9、工程报价单或预算书

  10、原标书,中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、甲方任务

  1、开工前物,并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。

  2、指派____为甲方驻工地代表,负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查,协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  风险告知:为了保障发包方的合理利益,在合同中应当明确约定对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。在合同中应当约定,工程竣工后承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。

  3、甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认,并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料,经乙方整理设计完善,文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误,不应由乙方承担责任。进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。

  4、在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,乙方向甲方递交工程量签证单,甲方应在回执上签署姓名和收到时间,自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见,二日内没有认可或书面意见,则视为该手续已被认可。

  八、乙方任务

  1、参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派____为乙方项目经理,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料,因乙方整理和设计的原因影响工期,责任由乙方承担,工期不顺延,并处以合同价款每日千分之五的罚金。

  4、在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况,由乙方承担费用。

  5、严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

  6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  九、违约责任

  1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按_______元/天支付违约金。

  2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

  3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。

  4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

  十、合同纠纷解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决,协商或调解解决不成时,向_______人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

  十一、及终止

  1、本合同正本一式_______份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执_______份。合同自签字之日起即时生效。

  2、如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。

  3、本合同甲乙双方盖章后,传真有效。

  4、本合同末尽事宜,由双方协商确定处理意见。并形成书面协议作为本合同附件执行。

  甲方:_____________ 乙方:_____________

  _____年____月____日 _____年____月____日

  建设工程施工合同合同的范围有哪些:

  可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款,并特别注意以下条款:

  (1)工程名称、地点、范围和内容;

  (2)工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;

  (3)工程质量保修期及保修条件;

  (4)工程造价;

  (5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;

  (6)设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;

  (7)材料的供应及材料进场期限;

  (8)工程变更;

  (9)违约、索赔和争议;

  (10)当事人约定的其他事项。

  若涉及到使用国际组织或者外国政府资金的项目,可能会被要求采用FIDIC条款,其他类型的建设工程项目也可以参照FIDIC条款起草并签署相关的合同文本。